Algemene Voorwaarden

I. EXCLUSIEVE VOORWAARDEN

1. Alle handelingen, diensten, bestellingen en overeenkomsten zijn vanaf de bevestiging van opdracht door de klant onderworpen aan de hierna bepaalde algemene voorwaarden.

2. Ieder begin van uitvoering van gevraagde opdrachten, in welke fase deze ook start, geldt eveneens als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

3. Er kan alleen worden afgeweken van deze algemene voorwaarden mits schriftelijk akkoord van de aannemer.

4. Indien opdrachten onderworpen zijn aan enige vergunning, kan de aannemer geenszins aansprakelijk worden gesteld, noch voor herstel noch voor gebeurlijke fiscale regularisatie of elke andere schadevergoeding waartoe de klant zou gehouden worden. Indien de opdracht afwijkt van de door de vergunningverlenende overheid goedgekeurde bouwplannen, tekeningen of opgelegde vergunningsvoorwaarden vrijwaart de klant de aannemer indien deze burgerrechtelijk of strafrechtelijk aansprakelijk zou worden gesteld voor stedenbouwkundige overtredingen ingevolge een feit of opdracht te wijten aan de klant.

5. De aannemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele overtredingen die de normale uitvoering van de werken, zoals opgedragen door de klant, zou uitmaken.

II. UITVOERING, TERMIJN & VERLOOP

6. De leveringstermijnen en termijnen van uitvoering van werken, indien zij vermeld worden, zijn enkel bij wijze van inlichting verstrekt en derhalve niet bindend. Termijnen zijn enkel benaderend en ten indicatieve titel vermeld. Behoudens daarvan schriftelijk is afgeweken.

7. Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of de aannemer ertoe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen, dient als een geval van overmacht te worden beschouwd, zo onder, meer maar niet limitatief, ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, stakingen, lock-out, slechte weersomstandigheden, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden in transport, …die zich bij de aannemer of bij zijn leveranciers voordoen.

8. Wanneer ten gevolge van staking, weersomstandigheid, lock-out, opstand, oorlog, internationale crisis, opeising, natuurramp, overstroming, brand of welke overmacht of gebeurtenis ook of wanneer de klant in gebreke blijft de aannemer de nodige informatie te verschaffen nodig voor de uitvoering van de opdracht of wanneer de klant de betalingsvoorwaarden niet eerbiedigt of de aannemer niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt de aannemer zich het recht om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

9. Een vertraging in de uitvoering of een laattijdigheid in de levering geeft de klant nooit het recht op enige schadevergoeding ten laste van de aannemer.

10. Een tijdelijke opschorting van de werken door overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding een verlenging van de uitvoeringsduur met zich mee die gelijk is aan de duur van de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten.

III. PRIJZEN

11. Ramingen, bestekken, schattingen, prijsmededelingen en offertes zijn louter vrijblijvend, hoogstens indicatief en gebonden aan dagprijzen. De klant kan er geen rechten uitputten. Offertes zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder of door een bevoegd persoon die het bedrijf hiertoe kan verbinden, schriftelijk werden geaccordeerd.

12. De offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat opdrachten kunnen uitgevoerd worden zoals vooropgesteld door de klant. Bijkomende wensen van de klant, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld, is niet in de prijs begrepen.

13. Indien het BTW-tarief gewijzigd wordt voor de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te facturen werken overeenkomstig aangepast zelfs wanneer een prijs inclusief BTW werd overeengekomen.

14. Meerwerk wordt pas uitgevoerd na schriftelijke bevestiging van de opdracht door de klant met bijhorende prijsafspraken.

15. De aannemer draagt geen aansprakelijkheid voor fouten te wijten aan foutieve informatie of onvolledige informatie (inzake materiaalkeuze of werkwijze) zoals door de klant aan de aannemer verschaft.

16. Alle documenten, schetsen, tekeningen, stalen en ontwerpen blijven eigendom van de aannemer, beschermd door de intellectuele rechten. Bij overhandiging aan de klant mogen zij niet misbruikt worden noch door de klant noch door derden. De klant is aansprakelijk voor elk eventueel misbruik en de aannemer behoudt zich het recht voor schadevergoeding te eisen en/of geleden kost aan te rekenen. Op het eerste verzoek moeten bovenvermelde stukken worden teruggegeven.

17. Elke wijziging met betrekking tot de opdracht, meegedeeld door de klant kan door de aannemer schriftelijk bevestigd en gemeld worden. Elke gebeurlijke schriftelijke bevestiging of melding van de aannemer zal in hoofde van de klant onweerlegbaar aanvaard zijn bij gebrek aan diens schriftelijke opmerking binnen de 48 uur vanaf verzending van deze mededeling of bevestiging.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding is de aannemer gerechtigd elke vervanging en elk aanvullend werk uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid zou blijken tijdens de uitvoering van de contractuele voorziene werken en deze bijkomende werken in rekening te brengen met dien verstande dat de aannemer niet aansprakelijk kan worden gesteld wegens de niet uitvoering van vervangingen of bijkomende werken, zo deze niet door de klant uitdrukkelijk en schriftelijk werden gevraagd.

IV. RISICO-OVERDRACHT

18. Een tenietgaan of beschadiging van de geleverde producten, diensten of de uit te voeren opdracht ten gevolge van de eigen fout van de klant of van personen waarvoor hij instaat of door toeval of door overmacht, is nooit ten laste van de aannemer.

19. De goederen die door de aannemer worden geleverd, worden op risico van de aannemer tot op de werf gebracht. Vervoerkosten zijn telkens voor de klant. Het risico gaat over aan de klant bij levering. De klant dient ervoor te zorgen dat de goederen bij aankomst onmiddellijk kunnen worden geleverd op de werf en op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. De aannemer kan niet meer aansprakelijk gesteld worden voor de beschadiging of diefstal van de goederen, eens de goederen zijn geleverd door de aannemer hetzij aan de klant, hetzij aan de bouwheer hetzij op de werf, onverminderd het feit dat de goederen eigendom van de aannemer blijven tot de volledige betaling ervan. Tevens staat de klant in voor de beveiliging ervan.

V. VOORZIENINGEN

20. Water en elektriciteit zijn gratis te voorzien door de klant ten behoeve van het uitvoeren van de opdracht. Indien nutsvoorzieningen niet aanwezig zijn kunnen kosten voor de levering hiervan aangerekend worden op de eindfactuur.

21. De werf dient door de klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. Alle extra verplaatsingskosten en wachttijden worden altijd aangerekend.

22. De klant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan inboedel of aan overig bouwwerk te verhinderen. Zo dient de klant bij voorbeeld en niet limitatief, alle noodzakelijke meubilair te verwijderen, de kwetsbare materialen af te schermen, maatregelen te nemen voor en na het uitvoeren van de opdrachten tegen vuil en stof.

VI. AANSPRAKELIJKHEID

23. De klant is aansprakelijk voor elk schade verwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan de goederen van de aannemer, aangestelde of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge eigen fout als voor deze van de personen voor wie zij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten.

24. De klant zal de aannemer ter zake in dezelfde zin integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Zo is de aannemer niet aansprakelijk voor foutloze burenhinder. De klant/opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk tegenover derden en kan geen verhaal uitoefenen op de aannemer.

25. De aannemer is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van de door de klant aan de aannemer toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan de aannemer gevraagd en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing ervan.

26. De klant is jegens de aannemer en via integrale vrijwaring van de aannemer jegens derden aansprakelijk voor elke schadeverwekkende handeling toegebracht door of via de aan de aannemer door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.

27. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van de aannemer een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaakt.

28. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor de aanvang van de werken.

VII. BEËINDIGING

29. De aannemer behoudt zich het recht om de overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling, te beëindigen en de lopende werkzaamheden te staken ingeval van niet-betaling van de facturen op de vervaldag, wanbetaling van de klant jegens derde leveranciers, veroordeling van de klant tot betaling van niet betwiste factuurschulden, RSZ- belastings- of financieringsschulden, kennelijk onvermogen, faillissement, concordaat, gerechtelijk akkoord, of welke wijziging ook van rechtsvorm of juridische toestand van de klant.

30. Een eenzijdige beëindiging van de aan de aannemer toevertrouwde opdracht door de klant, hetzij voor of tijdens de uitvoering van de werken, is in de andere gevallen maar mogelijk op voorwaarde dat de klant de reeds uitstaande kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met reeds bestelde en geleverde materialen en benodigdheden integraal betaalt, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 20% van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

VIII. Aanvaarding en uitvoering van de werken

31. Uit hoofde van leveringen, beperkt de waarborg van de aannemer zich tot deze die hij kan bekomen bij haar leveranciers en zijn deze bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen die deze leveranciers in hun algemene voorwaarden voorzien. De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. Evenmin mogen ze zijn blootgesteld aan abnormale of buitengewone aanwending, – belasting, -slijtage – of indien de klant of welke derde anders dan de aangestelde van de aannemer dan ook, herstellingen of wijzigingen aanbrengt.

32. De uitvoering van de werken gebeuren volgens de regels van het goed vakmanschap. Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

33. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid ingeval van fout van de aannemer is beperkt tot de bedragen waartoe hij verzekerd is.

34. Onmiddellijk na de uitvoering van de werken worden de klanten geacht de uitvoering van de werken en de geleverde materialen na te zien op hun zichtbare gebreken. Andere gebreken moet de klant binnen de maand na het ontdekken ervan aan de aannemer schriftelijk melden per aangetekend schrijven.

35. In geen geval is de aannemer aansprakelijk voor gebreken van welke aard ook in goederen en materialen die door de klant, diens onderaannemers, gemandateerden of aangestelden werden geleverd.

36. De aannemer is niet aansprakelijk voor de kleine wijzigingen betreffende de constructie, maten en kleur door de fabrikant aangebracht, tenzij uit de bestelbon uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, maten en de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of lichte verschillen in de afmetingen van goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

37. Afval van afbraak wordt steeds meegenomen door de aannemer, deze zijn mee verrekend in de eenheidsprijs. Dus eventuele gelden die hier uit voortvloeien zijn steeds voor de aannemer.

IX. OPLEVERING

38. Ingeval de gesloten overeenkomst onder de toepassing valt van de Woning – Bouwwet (Wet Breyne) zal de voorlopige oplevering van de werken worden aanzien als de uitdrukkelijke aanvaarding van de werken en zal vanaf de voorlopige oplevering tegelijk de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen. De voorlopige oplevering zal bovendien definitief en onherroepelijk alle zichtbare en verborgen gebreken dekken welke de stevigheid van het bouwwerk niet in het gedrang brengen zonder verder of later verhaal vanwege de klant op de aannemer.

39. Indien geen oplevering wordt voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de maand vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.

40. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.

41. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant of diens gemachtigden aanzien worden als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken.

X. KLACHTEN INZAKE VOORSCHOTTEN OF FACTURATIE

42. Ten einde geldig te zijn moet elke klacht aangaande de voorschotten, betalingen en facturen geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van de aannemer binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. Nadien worden de facturen als aanvaard beschouwd, inclusief de factuurvoorwaarden.

43. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te zijn. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door o.m. het uitgaande facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

44. Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties.

X. EIGENDOM

45. Alle goederen, materialen en benodigdheden alsmede uitgevoerde werken blijven eigendom van de aannemer tot aan de integrale betaling van al de facturen. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van de aannemer slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan de aannemer zou toebehoren.

XI. BETALING

46. Elke factuur dient volledig betaald te worden binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum

47. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.

48. De aannemer kan de betaling van een voorschot op de uit te voeren werken vragen aan de klant alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een andersoortige waarborg voor aanvang van de werken.

49. Indien de klant nalaat wat volgens factuur in hoofdsom en aankleven verschuldigd is, te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar.

XII LAATTIJDIGE BETALING, KOSTEN EN AANKLEVEN

50. Elk schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een intrest opleveren gelijk aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 inzake te bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties met een minimum van 10% per jaar, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van algehele betaling. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde bedrag in hoofdsom met een minimum van € 125,00.

51. Bij niet-tijdige betaling van de factuur zijn alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. Het voordeel van de eventueel eerder toegekende termijnen wordt daardoor ongedaan gemaakt.

52. Elk vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken te schorsen of te vernietigen en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren en dit zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de aannemer. De aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.

53. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de Rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Brugge bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.

54. De eventuele nietigheid van een van deze voorwaarden brengt niet de nietigheid van de andere mee.

XIII BEELDMATERIAAL

55. De klant geeft toestemming aan de aannemer om foto’s of beeldmateriaal te maken van de uitgevoerde werken en deze te publiceren.